劳务纠纷上诉书怎么写

  委托代理人:于xx，xx市xx律师事务所律师。xxxxxxxxxxxxx

  被上诉人王xx，男,xxxx年12月2日出生，汉族，农民，住

  xx市延庆县延庆镇赵庄村。

  上诉人因劳务合同纠纷一案，不服xx市延庆县人民法院(2006)延民初字第00369号民事判决书，现提出上诉。

  上诉请求:

  1:依法驳回被上诉人的诉讼请求。

  2:改判被上诉人赔偿上诉人的损失墙体质量修复费:20795元、

  设备修复费850元、设备损坏误工费1350元、装修修补费5275.57元、延误使用房屋费5712.57元。

  3:被上诉人承担诉讼过程中的一切费用。

  上诉理由:

  一:被上诉人承建的工程目前尚未完工，被上诉人无权索要剩余的工程款。

  根据双方约定，该建设工程除屋顶防水、油漆粉刷和门窗口、木装修外包括其他所有工程，但至今二层地砖未铺，上下水未接，电路部分未作完，前面墙墙砖未贴，暖气管路和暖气片均未安装，就连山墙上的脚手架孔都未作处理。因此根据双方“完工后全部付清”的协议约定，被上诉人有义务把未完成的工作做完，在未完工的情况下，无权索要剩余的工程款。

  二:已经完工的工程质量不合格，且拒绝修复，上诉人有权拒绝给付剩余的工程款。

  1、上诉人实际欠的劳务费用应为3983元。

  被上诉人在一审中起诉的依据是双方之间签订的协议，即:北房12间、南房6间、西房3间，21间房屋的劳务费用为79400元，而实际双方签订协议后，因客观条件限制，被上诉人实际建北房11间，对此情况一审法院也已经予以认定，既然实际施工量减少，那么相关的费用也应该相应的扣除，而12间北房的总费用为65000元，每间的费用应为5416.67元，即:被上诉人总劳务费用应为:73983元，扣除已经给付的70000元，上诉人实际欠的劳务费用应为3983元。

  2、被上诉人所建房屋，上诉人在还没有投入使用的情况下，就出现了严重的质量问题，墙体裂缝，地面不平，上诉人多次找被上诉人协商修复事宜，被上诉人均拒绝，因此，上诉人有权拒绝给付剩余的劳务费用，法院应驳回被上诉人的诉讼请求。

  3、建筑设备租金800元应由被上诉人自己承担。

  被上诉人承包工程的性质为全包，租赁建筑设备应该自己承担费用，与上诉人无关。

  三:上诉人的反诉请求应全部支持。

  1、被上诉人承建的房屋明显的不符合工程质量标准，更不符合国家同类行业的标准，一审法院已经对被上诉人的过错作出认定，就应该对上诉人的损失全部赔偿。上诉人已经对自己的直接损失申请了价格评估鉴定，一审法院只支持其中的部分损失毫无道理、没有任何法律依据。

  2、既然被上诉人在该事件中存在严重过错，那么被上诉人不但要赔偿上诉人的直接损失，对上诉人的间接损失也应该予以赔偿。上诉人的间接损失为:设备损坏误工费1350元、装修修补费5275.57元、延误使用房屋费5712.57元。一审法院对该间接损失没有认定没有法律依据。

  以上所述，一审法院的判决认定事实有误，适用法律错误，请二审法院查明事实，依法驳回被上诉人的诉讼请求，并改判被上诉人赔偿上诉人的全部损失。

  此致

  xx市第一中级人民法院

  上诉人:王xx 王xx

  xxxx年一月八日