内墙装饰施工合同

  七、双方责任

  甲方：1、配合协调乙方做好同业主单位、监理单位、代建单位的协调工作。

  2、对乙方的工程质量、进度、安全文明施工负责检查监督。

  3、提供乙方用水、用电的便利。

  4、提供乙方施工操作环境的便利。

  5、提供乙方相关轴线、标高、尺寸的控制基准。

  乙方：1、严格按设计图纸、相关施工规范要求规范施工，满足工程质量要求。

  2、严格执行甲方项目部关于质量、安全、文明、材料的管理制度和进度计划网，服从甲方的指挥管理。

  3、每月25日向甲方提供当月完成工作量月报表及月施工计划表。

  4、工程结束后，在甲方的配合下，及时同建设单位办理竣工结算。

  5、乙方负责人90%时间必须在施工现场。

  6、乙方在施工中注意成品保护，如发生损坏，修理费及损失由乙方负责。

  八、其他

  8.1、材料采购：工程所用材料均由乙方采购，乙方根据设计和规范及甲方定的品牌、色样的要求采购工程所需要的材料，所有材料必须三证齐全。

  8.2、隐蔽验收：乙方每道工序具备隐蔽或中验条件，通知甲方及相关单位进行验收，并作好验收记录，签字确认，验收合格后方可进入下一道工序施工。

  8.3、竣工验收：工程完毕，乙方以书面形式通知甲方及相关方进行验收，甲方收到通知7天内组织相关单位人员进行竣工验收，认可或提出修改意见，并作好竣工验收记录。

  8.4、质量保修：乙方向甲方承诺从单位工程竣工之日(甲方经建设单位确认的)算起，二年的保修期，同时扣押3%的质量保修金，待保修期完毕一次性支付乙方。

  8.5、违约及争议：双方均必须按双方订立的协议执行，如有争议，双方先友好协商，协商不成可由宁波市仲裁委员会或法院判决。

  8.6、综合管理体系：乙方必须遵从甲方质量、环境、职业安全健康(QESH)文件中相关标准要求(见附单)

  8.7、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

  8.8、本合同一式六份，甲方执四份，乙方贰份，本合同双方签字生效。

  甲方： 乙方： 见证方：

  年 月 日

  【内墙装饰施工合同(三)】

  发包单位： ，以下称甲方

  承包单位： 班 组，以下称乙方

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装装饰工程承包合同条例》的规定及省建委有关文件精神，为明确双方的责任，经双方共同协定如下条款，共同遵守：

  第一条：工 程 名 称 ：

  第二条：工 程 地 点 ：

  第三条：承包工程范围：所有外墙饰面砖粘贴，(包括打灰底、挂网、扫毛)外墙飘板底面批荡。

  建筑装饰工程施工合同第四条：承 包 方 式 ：

  此工程甲方以包工不包料的方式分包给乙方。

  第五条：工程量计算方法及单价：

  1、①外墙饰面砖粘贴每平方米28.00元②飘板底面批荡每平方米12.00元。(按图纸几何尺寸计算面积)

  2、本工程单价包括劳保、福利等一切费用在内，所以凡在施工过程中，乙方发生的一切大小工伤、事故、病痛均由乙方负全部经济责任。

  3、在施工中质量不合格造成返工的材料、人工费用由乙方负责。

  第六条：承包工程条件及付款办法：

  1、乙方进场后保证每天开工人数不得少于20人以上，以确保在35天工期内完成工程任务。(外墙砖全部完成开始计算工期)

  2、乙方班组人员在施工中，必须服从甲方管理人员的安排和指挥，不得违章施工。

  3、乙方班组人员名单必须报甲方工地管理人员，接受施工安全教育并办理签证手续，领取工地作业证，才能进入工地施工作业。

  4、乙方班组长有事离开工地，需向甲方工地管理人员请假，并指定临时负责人。

  5、每一项工程的施工必须按计划工期完成，乙方班组长应会同甲方施工管理人员签好工期计算起始日期，核实该项工程施工时间。

  6、付款形式：经甲乙方双方协定，按乙方的实际工作量在每月进度结算70%工程款及伙食费，其余部分在该项工程全部完成，主体工程验收后结算100%，工程竣工验收后30天(月)内结算付款。

  第七条：工程责任：

  一、甲方的主要责任：